不求偏袒，只求公平公正！[已回复]

四川顺鑫鸿发

不求偏袒，只求公平公正！

            我们是外地来绵阳投资的顺鑫鸿发公司。怀揣对“中国科技城”的信任，我们在此投入巨资，却深陷一场标的额约1500万元的合同纠纷。一审法院判决金额竟逆势飙升至约2200万元。虽经绵阳中院及四川省高院二审、再审维持原判，但判决书中违背常识与法理的逻辑硬伤，让我们对当地法治化营商环境深感忧虑。

        我们将本案五大核心争议公之于众，恳请各界人士评一评，这公道何在？

     争议一：【无视自认】​ 对方当庭自认“延期300天与我无关”，白纸黑字的庭审记录，法院却视而不见，强行判我方担责，置“禁反言”原则于何地？

     争议二：【时空错乱】​ 法院认定的开工时间，竟晚于预售证取得时间！未开工就建到预售规定楼层，这种违背建筑常识的认定，直接导致203天工期责任归属存疑。

     争议三：【篡改合同】​ 合同白纸黑字写明“以房抵款”，法院却强行曲解为“进度款”，粗暴剥夺我方合法权利，合同意思自治岂是儿戏？

     争议四：【证据失灵】​ 我方提交合法资质的审计报告，对方拿不出任何反证。法院却驳回我方证据，搞“举证责任倒置”，公正性何在？

     争议五：【纵容违约】​ 对方恶意虚报近2000万元结算款，按合同应支付284万元违约金。法院却不予支持，让违约者零成本获利，变相助长不诚信诉讼！

           作为外地企业，我们曾视绵阳为热土，如今却因讼累举步维艰。恳请上级纪委监委、政法部门彻查，拨开“科技城”光鲜外表，还外地投资者一个公道！

市中级人民法院

网友您好！你反映的问题已收悉经核实后回复如下：

       经核查，帖文所述案件系四川顺鑫鸿发实业有限公司（下文简称顺鑫公司）与四川锦辇建设工程有限公司（下文简称锦辇公司）之间建设工程合同纠纷。发帖人主要反映一审（游仙区人民法院）、二审（我院）、再审（省法院）在审理过程中存在“无视自认事实、违背常识、篡改合同、违反证据规则”等五大问题，并质疑存在“保护伞”及司法腐败。

       目前，我院已安排责任庭室对相关情况进行核实，顺鑫公司作为发包方与承包方锦辇公司因工程款发生纠纷诉至法院，游仙区人民法院作出判决之后，本院予以维持，顺鑫公司不服申请再审，省法院驳回再审申请。庭审查明：施工期间，顺鑫公司同意延长工期，因此不存在工期延误问题；双方在一审中就工程款金额达成一致，其单方委托审计报告无法证明资金困难，合同约定以房抵款但未就具体位置、价款达成一致属于约定不明，故未支持诉求；一审法院综合各方过错认定锦辇公司承担违约责任，预售许可问题未在诉讼中提出不在审理范围内。

       建议顺鑫公司依法向人民检察院申请检查监督。

       感谢您对法院工作的关心和支持，如仍有不明之处或其他问题可致电12368诉讼服务热线。

                        绵阳市中级人民法院

                             2026年6月4日

市中级人民法院

网友您好！你反映的问题已收悉经核实后回复如下：

经核查，帖文所述案件系四川顺鑫鸿发实业有限公司（下文简称顺鑫公司）与四川锦辇建设工程有限公司（下文简称锦辇公司）之间建设工程合同纠纷。发帖人主要反映一审（游仙区人民法院）、二审（我院）、再审（省法院）在审理过程中存在“无视自认事实、违背常识、篡改合同、违反证据规则”等五大问题，并质疑存在“保护伞”及司法腐败。

目前，我院已安排责任庭室对相关情况进行核实，顺鑫公司作为发包方与承包方锦辇公司因工程款发生纠纷诉至法院，游仙区人民法院作出判决之后，本院予以维持，顺鑫公司不服申请再审，省法院驳回再审申请。庭审查明：施工期间，顺鑫公司同意延长工期，因此不存在工期延误问题；双方在一审中就工程款金额达成一致，其单方委托审计报告无法证明资金困难，合同约定以房抵款但未就具体位置、价款达成一致属于约定不明，故未支持诉求；一审法院综合各方过错认定锦辇公司承担违约责任，预售许可问题未在诉讼中提出不在审理范围内。

建议顺鑫公司依法向人民检察院申请检查监督。

感谢您对法院工作的关心和支持，如仍有不明之处或其他问题可致电12368诉讼服务热线。

绵阳市中级人民法院

                             2026年6月4日

易俭社

支持还企业一个公道

慎妙威

支持还企业公道！！！

宦凶秉

支持还企业一个公道

红甫塔

现在还有这种人，望有关部门还企业一个公道，企业才能发展。

邹甜望

还企业公道！

邹甜望

希望还绵阳一个纯洁的天空！

证据三性

外商终于知道绵阳的营商环境和司法腐败了……

该用户使用麻辣社区手机客户端登录 丨你的言论影响四川

证据三性

绵阳市本地人在司法就讨不到公平正义，你外商来绵……

该用户使用麻辣社区手机客户端登录 丨你的言论影响四川

证据三性

该用户使用麻辣社区手机客户端登录 丨你的言论影响四川

卓悄教

严惩黑心法官，还企业公道，还社会公道！

乔氯嫂

法律应该公平公正 应该认真对待 企业诉求

乔氯嫂

法律必须公正合理 不要包庇不合规合法事和人

乔氯嫂

我仔细看了 文档，我坚决要求重新庭审 法院应该对诉讼者提出的5大争议 公开庭审 作出合理解释， 法院工作人员不能 违背职业操守 做到公平公正 还绵阳良好的营商环境，我未外商来绵投资者 鸣不平

乔氯嫂

公平的法律 你显灵吧

官漠永

天哪！为啥这么多条错判？是不是得了好处？

璩郝铬

严惩黑心法官，还企业公道！！！

施伴辊

法院应该要公平正义，支持企业讨回公道！

殷替郊

太黑了，还企业一个公道

安臭佛

还企业公平公正