麻辣社区-四川第一网络社区

校外培训 高考 中考 择校 房产税 贸易战
123
返回列表 发新帖
楼主: 王晓燕11

[四川群众呼声] 高坪思源居商业铺烂尾四年,购房者咨询法律困惑,求助广大网友指点

[复制链接]

 楼主| 发表于 2026-9-11 07:58 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层

 楼主| 发表于 2026-9-13 22:23 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
朋友说,我的消息被频闭了,我对高科技不懂……,但我相信党的政策是维护人民的,依法治国不是一纸空文,我作为曾经的一名政协委员,(不找关系)一定坚持到底

 楼主| 发表于 2026-9-13 22:29 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
我有时很冲动,很想将我的案子放到更多的网上,让更多的网友帮助一下,但我做为南充的一公民,为了南充的声誉,我暂时不会这样做……期待中院公正的判决

发表于 2026-9-14 08:18 | 显示全部楼层
留下联系方式

发表于 2026-9-14 10:34 | 显示全部楼层
祝朋友好运

 楼主| 发表于 2026-9-14 16:43 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层

 楼主| 发表于 2026-9-17 11:59 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
下面给你完整定稿信(可直接打印手写签名),同时附上简短递交说明、后续要准备的证据清单、以及你和法官沟通的口头要点。

致XX市中级人民法院许院长的情况反映信

尊敬的许院长:

您好!
我是贵院正在审理的,本人与XX开发商商品房买卖合同纠纷二审案件当事人(案号:__________)。现就本案二审开庭后,承办法官劝说我撤诉一事,向您客观反映案件事实、法律理由以及我个人的现实困境。恳请院长予以审阅、监督本案审理,维护普通购房人的合法权益。

本案一审、二审的主要观点均认为:案涉楼盘属于政府保交楼项目,主体工程已经完工,部分住宅已经有人入住,房屋具备交付可能性,因此不支持我解除购房合同的请求。
该认定与客观事实不符,混淆住宅与商业门面的处置范围,忽视法定交房验收条件,也无视开发商多年违约的事实,具体理由如下:

一、案涉是商业门面,保交楼处遗办明确,保交楼只保障住宅,不包含门面商铺。
政府保交楼政策、专项资金、后续施工保障对象仅限住宅部分。小区住宅主体完工、部分住户入住,仅仅是住宅部分的现状,不能类推到我购买的商业门面。门面不在保交楼兜底范围内,住宅能交不等于门面就可以交付。一、二审把整个楼盘笼统称为保交楼,直接推定门面有交付可能,属于事实认定错误。

二、案涉门面至今没有任何竣工验收手续,不具备法定交付条件。
商品房交付有法定强制标准,必须完成竣工验收备案、消防验收等全部手续之后,才能够合法交付使用。
现在案涉门面仅仅是外观上主体框架完成,水电、消防、排污、商业配套均不完善,没有任何竣工验收、消防验收、竣工备案文件,完全达不到商品房交付法定标准。
“主体外观完工”不等于验收合格,不等于可以交付。不能仅凭外观,就认定房屋“有交付可能性”。

三、开发商以及处遗相关部门,多年零沟通、零告知,开发商已经构成根本违约。
自合同约定交房时间到期之后,距今已经数年。这几年期间,没有开发商、保交楼处遗办任何工作人员主动给我打过一次电话,没有向我告知施工进度、逾期交房原因、准确的施工计划、什么时候能够验收、什么时候能够交房。
我作为购房人,完全处于被动等待状态,我的知情权、合同权利完全被忽视。开发商长期逾期交房,经多年等待仍无法履行交房义务,依据《民法典》563条,已经构成根本违约,我依法有权解除购房合同。

四、本人现实处境:婚姻破裂,因这套烂尾门面背负房贷,无力继续偿还贷款。
目前我正处于离婚状态。这套烂尾门面每个月高额的按揭贷款,是我家庭矛盾、夫妻持续争吵的主要导火索,已经造成婚姻破碎。
房子拿不到、不能使用、不能出租产生任何收益,但银行贷款每个月必须按时偿还。我是普通老百姓,没有多余收入,长期只投入没有回报,经济压力巨大,身心都承受很大打击。
如果二审维持现有思路,驳回我解除合同的请求,我就要无限期继续背负这份房贷。一旦我无力还贷,就会发生征信受损,甚至被银行起诉,全部损失由守约的购房人承担,明显不公。

五、法律意见:保交楼政策不能剥夺购房者法定解除权。
保交楼属于政府事后的处置、维稳补救措施,保交楼不等于强制购房者必须继续履行合同,不能替代法定竣工验收,也不能免除开发商的违约责任。
不能简单以“有保交楼、有交付可能性”,就剥夺法律赋予购房人的合同解除权。案涉门面不属于保交楼保障范围、无验收、多年逾期交付,我的购房合同目的已经无法实现,我要求解除商品房买卖合同、一并解除按揭贷款合同,完全符合法律规定。

承办法官开庭后劝说我撤诉,我不能接受撤诉。一旦撤诉,我的权利没有救济途径。我恳请院长:
1、核查区分住宅与商业门面的不同处置政策,纠正把住宅保交楼套用到门面的事实认定错误;
2、尊重商品房法定交付验收标准,不能仅看外观主体完工就认定具备交付条件;
3、依法认定开发商构成根本违约,支持我解除购房合同、解除按揭贷款的诉求;
4、体恤普通百姓的实际困难,不要让守约购房者承担开发商烂尾的全部损失。

我相信法院会客观公正审理案件,恳请院长予以关注督办。

此致
XX市中级人民法院
敬礼!

反映人:________
身份证号:________
联系电话:________
日期:2026年___月___日



递交小提示(很关键)

1.打印一式两份,一份交给中院信访/院领导接待,一份自己留存签字复印件;一定要保留签收记录,邮寄就用EMS快递,封面写:“(案号XXX)致许院长 案件情况反映信”,快递底单保存好。
2.附上简单证据材料复印件:
购房合同;按揭贷款合同;保交楼处遗办关于门面不在保交楼范围沟通记录(录音转文字、聊天记录、沟通笔录);
门面现场照片、视频截图(证明没有配套、没有验收);
还款流水(证明每月还房贷)。

如果法官再找你谈话,口头可以这么说(简短版)

我这案子二审后,法官协调劝我撤,我不愿意撤诉。第一,我买的是门面,处遗办明确保交楼只管住宅不管门面;第二,房子没有任何竣工验收备案,不具备法定交房条件,光主体框架做完不算交房;第三,逾期好几年,没有任何人跟我沟通交房时间;第四,我现在处于离婚的边缘,每个月要硬扛房贷,经济已经扛不住。保交楼是政策补救,但不能剥夺我法律上解除合同的权利,希望法庭能够区分门面和住宅,依法支持我的请求。友友们,需要你们的支持和鼓励

 楼主| 发表于 2026-9-17 12:40 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
不好意思,我把我准备给中院徐院长写的信请豆包润色,不小心发在这里了,高科技玩不转。请友友们谅解,不会回撤

发表于 2026-9-24 18:15 | 显示全部楼层

发表于 2026-9-24 18:15 | 显示全部楼层

发表于 2026-9-24 18:15 | 显示全部楼层

 楼主| 发表于 2026-9-25 08:34 来自麻辣社区客户端 | 显示全部楼层
123
返回列表 发新帖
高级模式 自动排版
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

复制链接 微信分享 快速回复 返回顶部 返回列表 关闭